ÖN SATIŞ (ÖN SİPARİŞ) SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu Ön Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") bir tarafta:

SATICI:
Unvan: Greennet Kırtasiye Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Defterdar Mah. 1.Tüfekçi Çıkmazı Sk. No:9 İç Kapı No: 1 Etyüpsultan/İSTANBUL
Telefon: +90 (501) 547 60 67
E-posta: siparis@greenkirtasiye.com
MERSİS/Vergi Numarası: 0411104960800001 / 4111049608

ile

ALICI:
Adı Soyadı: [Alıcının adı-soyadı]
Adres: [Teslimat adresi]
Telefon: [Telefon]
E-posta: [E-posta]

arasında, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde elektronik ortamda kurulmuştur.

---

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme, ALICI tarafından SATICI’nın internet sitesi [https://greenkirtasiye.com/şi verilen ve üretimi/tedariği tamamlanmamış olan aşağıda nitelikleri belirtilen ürün/hizmetin satışı, teslimi ve ödeme şartlarını düzenler.

---

3. ÜRÜN BİLGİLERİ

• Ürün/Hizmet: [Ürün adı, açıklaması]

• Adet: [Miktar]

• Satış Fiyatı: [Birim fiyat x adet]

• KDV Dahil Toplam: [Toplam fiyat]

• Tahmini Teslim Tarihi: [Tarih veya tarih aralığı]

• Teslimat Yöntemi: [Kargo, dijital teslim, elden vb.]

---

4. ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
4.1. Ön satışa sunulan ürün henüz stokta bulunmamakta olup, sipariş sonrası üretilecek veya tedarik edilecektir.
4.2. Teslim süresi, tahmini olup, üretim veya tedarik sürecine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
4.3. Gecikme durumunda ALICI bilgilendirilir ve talep ederse siparişi iptal edebilir.
4.4. SATICI, herhangi bir sebeple ürün temin edilemezse, bedeli ALICI’ya 14 (on dört) gün içinde iade eder.

---

5. ÖDEME KOŞULLARI

• Siparişin geçerli sayılması için bedelin tamamı [kredi kartı / havale vb.] yöntemiyle ödenmelidir.

• Taksitli ödemelerde banka komisyonları ALICI tarafından karşılanır (varsa).

---

6. TESLİMAT VE KARGO
6.1. Ürün, üretim/tedarik süreci tamamlandıktan sonra en kısa sürede ALICI’nın beyan ettiği adrese kargolanır.
6.2. Kargo ücreti [SATICI / ALICI] tarafından karşılanır.
6.3. Teslimat, SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmaları aracılığıyla yapılacaktır.
6.4. Kargo firmasının adrese teslim sorumluluğu vardır. Teslim alınmayan ürünlerde ALICI’nın sorumluluğu geçerlidir.

---

7. CAYMA HAKKI VE İPTAL KOŞULLARI
7.1. ALICI, ürünü teslim almadan önce siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
7.2. Siparişin iptali, [siparis@greenkirtasiye.com] adresine e-posta yoluyla yapılabilir.
7.3. Teslimattan sonra cayma hakkı, 30 gün içinde kullanılabilir.
7.4. Cayma halinde ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve iade edilebilir nitelikte olmalıdır.

---

8. SORUMLULUK VE MÜCBİR SEBEPLER

• Doğal afet, pandemi, üretim gecikmeleri, tedarik sorunları gibi mücbir sebeplerden dolayı doğabilecek gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

• Bu tür gecikmeler durumunda ALICI'ya bilgi verilir ve talep halinde sipariş iptal edilebilir.

---

9. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

---

10. YÜRÜRLÜK
ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda onayladığında, tüm şartları kabul etmiş sayılır.